Лот №128277: Фреон R-404A в баллоне 10, 9кг |
Примечание: Производится закупка (тендер): Фреон R-404A в баллоне 10,9кг. Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг).
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 36 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Аналоги не предлагать.
Дата начала сбора заявок: 02.05.2024 12:57:11 (МСК+1)
Запланированная дата окончания сбора заявок: 13.05.2024 16:30:00 (МСК+1)
Дата фактического закрытия лота: 03.05.2024 16:30:00 (МСК+1)
Срок поставки: По согласованию с заказчиком
Валюта: RUB
Условия оплаты: C отсрочкой платежа : Оплата товара (услуг) 100% в течение ___14__ рабочих дней после получения товара (подписания акта выполненных работ).
Условия поставки: Доставка на склад покупателя : Доставка за счет поставщика на склад ООО «ДЦК» Адрес: г. Ижевск, ул. Оранжерейная, 24.
Предприятие-инициатор: ООО «Декоративно-цветочные культуры»
| № п/п | Наименование товара | Доп.тех.хар-ки | Ед.изм. | Кол-во | Начальная цена | Шаг снижения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фреон R-404A в баллоне 10,9кг | шт | 8 | 8 230.00 | 82.00 |