Лот №114056: Изготовление и монтаж вывески из букв |
Примечание: Производится закупка (тендер): Изготовление и монтаж вывески из букв. Шрифт согласовать с заказчиком, глубина букв 150 мм., лицевая часть RAL 9003 (акрил 3 мм. с пленкой oracal),боковая часть RAL 9003 (пвх 8 мм. с пленкой oracal), основание букв пвх 8 мм., с дополнительным бортом для жесткости, буквы на металлическом каркасе, окрашенном в цвет фасада RAL 3020, габаритный размер 1000х 35600 мм.
Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг).
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 36 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Аналоги не предлагать.
Дата начала сбора заявок: 30.01.2023 13:19:00 (МСК+1)
Запланированная дата окончания сбора заявок: 06.02.2023 13:50:00 (МСК+1)
Дата фактического закрытия лота: 06.02.2023 13:30:00 (МСК+1)
Срок поставки: 28 февраля 2023
Валюта: RUB
Условия оплаты: C отсрочкой платежа : Оплата товара (услуг) 100% в течение ___30__ рабочих дней после получения товара (подписания акта выполненных работ).
Условия поставки: Доставка на склад покупателя : Работы по Адресу: г. Сарапул, ул. Оранжерейная, 2.
Предприятие-инициатор: ООО «Объединенная Цветочная Компания»
№ п/п | Наименование товара | Доп.тех.хар-ки | Ед.изм. | Кол-во | Начальная цена | Шаг снижения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Изготовление и монтаж вывески из букв | «Обьединненая цветочная компания» световые обьемные, высота 100 см., глубина 15 см. |
шт | 29 | 10 000.00 | 100.00 |