Лот №115452: Материалы электротехнические |
Примечание: Производится закупка (тендер): Материалы электротехнические. Аналоги товара по согласованию с заказчиком.
Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг).
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 36 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Дата начала сбора заявок: 15.03.2023 14:38:01 (МСК+1)
Запланированная дата окончания сбора заявок: 21.03.2023 15:30:00 (МСК+1)
Дата фактического закрытия лота: 20.03.2023 15:30:00 (МСК+1)
Срок поставки: 27.03.2023
Валюта: RUB
Условия оплаты: C отсрочкой платежа : Оплата товара (услуг) 100% в течение ___14__ рабочих дней после получения товара (подписания акта выполненных работ).
Условия поставки: Доставка на склад покупателя : Доставка за счет поставщика на склад ООО «ДЦК» Адрес: г. Ижевск, ул. Оранжерейная, 24.
Предприятие-инициатор: ООО «Декоративно-цветочные культуры»
| № п/п | Наименование товара | Доп.тех.хар-ки | Ед.изм. | Кол-во | Начальная цена | Шаг снижения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS | 4х4 ок(N)-0,66 |
м. | 800 | 168.20 | 2.00 |
| 2 | Кабель силовой ВВГ-Пнг (А)-LS | 3х1.5 |
м. | 2500 | 46.78 | 0.47 |
| 3 | Хомут 300х4.8мм черный нейлон (100шт) | черный нейлон (100шт) |
уп. | 35 | 209.64 | 2.00 |
| 4 | Клемма СМК 222-413 с рычагом 3 отверстия 0,08-2,5(4.0)мм2 (100шт.) EKF | 222-413 с рычагом 3 отверстия 0,08-2,5(4.0)мм2 (100шт.) EKF |
шт | 2000 | 17.05 | 0.17 |
| 5 | Клемма СМК 773-173 (с пастой) 3 отверстия 2.5-6.0мм2 (уп.50шт.) PROxima | 773-173 (с пастой) 3 отверстия 2.5-6.0мм2 (уп.50шт.) PROxima |
шт | 250 | 28.37 | 0.28 |
| 6 | Коробка распределительная | 85х85х40мм для наружного монтажа IP55 |
шт | 50 | 51.19 | 0.51 |