Лот №117832: Металлопрокат |
Примечание: Производится закупка (тендер): Металлопрокат . Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг).
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 36 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Аналоги не предлагать.
Дата начала сбора заявок: 24.05.2023 16:00:34 (МСК+1)
Запланированная дата окончания сбора заявок: 30.05.2023 13:30:00 (МСК+1)
Дата фактического закрытия лота: 30.05.2023 13:30:00 (МСК+1)
Срок поставки: По согласованию с заказчиком
Валюта: RUB
Условия оплаты: C отсрочкой платежа : Оплата товара (услуг) 100% в течение ___14__ рабочих дней после получения товара (подписания акта выполненных работ).
Условия поставки: Доставка на склад покупателя : Доставка за счет поставщика на склад ООО «ДЦК» Адрес: г. Ижевск, ул. Оранжерейная, 24.
Предприятие-инициатор: ООО «Декоративно-цветочные культуры»
| № п/п | Наименование товара | Доп.тех.хар-ки | Ед.изм. | Кол-во | Начальная цена | Шаг снижения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеллер 10У(П) мд ст.3сп/пс | кг | 1135 | 78.40 | 0.78 | |
| 2 | Швеллер 16У(П) мд ст.3сп/пс | кг | 180 | 83.40 | 0.83 | |
| 3 | Уголок 50х50х5,0 мд ст.3 | кг | 160 | 67.80 | 0.68 | |
| 4 | Лист г/к рифл.4х1500х6000 чечев ст.3сп | кг | 2400 | 81.00 | 0.81 | |
| 5 | Лист г/к 2х1250х2500 ст.3сп | кг | 100 | 78.60 | 0.79 | |
| 6 | Труба проф. 40х40х1,5 | кг | 235 | 80.56 | 0.81 |