Лот №117883: Газовое оборудование |
Примечание: Производится закупка (тендер): Газовое оборудование. Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг).
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 36 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Аналоги не предлагать.
Дата начала сбора заявок: 25.05.2023 15:16:52 (МСК+1)
Запланированная дата окончания сбора заявок: 31.05.2023 13:30:00 (МСК+1)
Дата фактического закрытия лота: 31.05.2023 13:30:00 (МСК+1)
Срок поставки: По согласованию с заказчиком
Валюта: RUB
Условия оплаты: C отсрочкой платежа : Оплата товара (услуг) 100% в течение ___14__ рабочих дней после получения товара в полном объеме согласно спецификации (подписания акта выполненных работ).
Условия поставки: Доставка на склад покупателя : Доставка за счет поставщика на склад ООО «ДЦК» Адрес: г. Ижевск, ул. Оранжерейная, 24.
Предприятие-инициатор: ООО «Декоративно-цветочные культуры»
№ п/п | Наименование товара | Доп.тех.хар-ки | Ед.изм. | Кол-во | Начальная цена | Шаг снижения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клапан термозапорный | КТЗ-25 |
шт | 1 | 230.00 | 2.00 |
2 | Клапан запорный газовый электромагнитный | Ду25 (для среднего давления) КЗГЭМ-У-25СД |
шт | 1 | 2 963.00 | 30.00 |
3 | Регулятор давления газа комбинированный | DN15 (Рвх - 0,025 МПа; Рвых - 0,003...0,009 МПа) FRG/2MB "СТАНДАРТ" Ду15 код продукции FB02Z 120 |
шт | 1 | 16 230.00 | 162.00 |
4 | Стационарный сигнализатор на СО | (0-125 мг/м3,пороги: 20 мг/м3; 100 мг/м3) и с 1-м датчиком на СН4 СТГ-1 -1 |
шт | 4 | 22 462.00 | 225.00 |