Лот №117885: Металлопрокат |
Примечание: Производится закупка (тендер): Металлопрокат . Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг).
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 36 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Аналоги не предлагать.
Дата начала сбора заявок: 25.05.2023 15:20:32 (МСК+1)
Запланированная дата окончания сбора заявок: 31.05.2023 13:30:00 (МСК+1)
Дата фактического закрытия лота: 31.05.2023 13:30:00 (МСК+1)
Срок поставки: По согласованию с заказчиком
Валюта: RUB
Условия оплаты: C отсрочкой платежа : Оплата товара (услуг) 100% в течение ___14__ рабочих дней после получения товара (подписания акта выполненных работ).
Условия поставки: Доставка на склад покупателя : Доставка за счет поставщика на склад ООО «ДЦК» Адрес: г. Ижевск, ул. Оранжерейная, 24.
Предприятие-инициатор: ООО «Декоративно-цветочные культуры»
| № п/п | Наименование товара | Доп.тех.хар-ки | Ед.изм. | Кол-во | Начальная цена | Шаг снижения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба ВГП | Ду32х3,2 |
кг | 519 | 67.00 | 0.67 |
| 2 | Труба ВГП | Ду25х3,2 |
кг | 28 | 67.00 | 0.67 |
| 3 | Труба ВГП | Ду20х2,8 |
кг | 30 | 68.50 | 0.69 |
| 4 | Труба эл.сварная | 57х3,5 |
кг | 40 | 66.50 | 0.67 |
| 5 | Уголок | 50х50х5,0 ст.3сп |
кг | 148 | 67.00 | 0.67 |