Лот №118129: Спиральный барьер безопасности («Егоза») d50-60, поставка, монтаж. |
Примечание: Производится закупка (тендер): Спиральный барьер безопасности («Егоза») d50-60, поставка, монтаж.. Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг).
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 36 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Аналоги не предлагать.
Дата начала сбора заявок: 01.06.2023 10:11:42 (МСК+1)
Запланированная дата окончания сбора заявок: 08.06.2023 14:00:00 (МСК+1)
Дата фактического закрытия лота: 05.06.2023 14:00:00 (МСК+1)
Срок поставки: По согласованию с заказчиком
Валюта: RUB
Условия оплаты: C отсрочкой платежа : Оплата товара (услуг) 100% в течение ___14__ рабочих дней после получения товара (подписания акта выполненных работ).
Условия поставки: Доставка на склад покупателя : Работы на территории ООО «ДЦК» Адрес: г. Ижевск, ул. Оранжерейная, 24.
Предприятие-инициатор: ООО «Декоративно-цветочные культуры»
№ п/п | Наименование товара | Доп.тех.хар-ки | Ед.изм. | Кол-во | Начальная цена | Шаг снижения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спиральный барьер безопасности («Егоза») d50-60, поставка, монтаж. | Забор из профлиста, высота 2м. |
м. | 200 | 650.00 | 7.00 |