Лот №125332: Ремонт кровли гаража |
Примечание: Производится закупка (тендер): Ремонт кровли гаража. Выезд на объект обязателен перед подачей заявки.
Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг).
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 36 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков выполнения работ подрядчик уплачивает заказчику пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Аналоги не предлагать.
Дата начала сбора заявок: 05.02.2024 08:46:25 (МСК+1)
Запланированная дата окончания сбора заявок: 05.04.2024 12:00:00 (МСК+1)
Дата фактического закрытия лота: 05.04.2024 12:00:00 (МСК+1)
Срок поставки: До 01.06.2024
Валюта: RUB
Условия оплаты: C отсрочкой платежа : Оплата товара (услуг) 100% в течение ___14__ рабочих дней после получения товара (подписания акта выполненных работ).
Условия поставки: Доставка на склад покупателя : Работы на территории ООО «ДЦК» Адрес: г. Ижевск, ул. Оранжерейная, 24.
Предприятие-инициатор: ООО «Декоративно-цветочные культуры»
| № п/п | Наименование товара | Доп.тех.хар-ки | Ед.изм. | Кол-во | Начальная цена | Шаг снижения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт кровли гаража | Устройство мембранной кровли, материалы заказчика. |
компл. | 1 | 360 000.00 | 3 600.00 |