Лот №130517: Холодильная камера |
Примечание: Производится закупка (тендер): Холодильная камера . Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг).
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 12 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков оказания услуг поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости услуги, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Аналоги можно но не ухудшая характеристики
Дата начала сбора заявок: 10.07.2024 08:44:15 (МСК+1)
Запланированная дата окончания сбора заявок: 17.07.2024 13:30:00 (МСК+1)
Дата фактического закрытия лота: 17.07.2024 13:30:00 (МСК+1)
Срок поставки: 12.08.2024
Валюта: RUB
Условия оплаты: C отсрочкой платежа : Оплата товара (услуг) 100% в течение ___30__ кал. дней после получения товара в полном объеме согласно спецификации (подписания акта выполненных работ)
Условия поставки: Доставка на склад покупателя : Доставка за счет поставщика на склад Адрес: г. Сарапул, ул. Оранжерейная, 2.
Предприятие-инициатор: ООО «Объединенная Цветочная Компания»
№ п/п | Наименование товара | Доп.тех.хар-ки | Ед.изм. | Кол-во | Начальная цена | Шаг снижения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Холодильная камера из сендвич панелей | PUR/ППУ 80мм, буз пола, внешние размеры 3000*1960*2500(В)мм,РДО СТ 900*2000(В)мм без порога,рама ППУ80 встраевая обромление полотна ПВХ профилем, мноблок Polaris MM218S/MM226S |
шт | 1 | 299 000.00 | 2 990.00 |
2 | Монтаж и ПНР холодильной камеры | Монтаж и ПНР холодильной камеры |
шт | 1 | 95 000.00 | 950.00 |