Лот №132838: Стреппинг-машина TP-601D (W850*H1000, 12 мм) (Тайвань) |
Примечание: Производится закупка (тендер): Стреппинг-машина TP-601D (W850*H1000,12 мм) (Тайвань). Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг).
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 36 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Аналоги не предлагать.
Дата начала сбора заявок: 17.09.2024 15:56:47 (МСК+1)
Запланированная дата окончания сбора заявок: 04.10.2024 13:40:00 (МСК+1)
Дата фактического закрытия лота: 19.09.2024 13:30:00 (МСК+1)
Срок поставки: По согласованию с заказчиком
Валюта: RUB
Условия оплаты: C отсрочкой платежа : Оплата товара (услуг) 100% в течение ___14__ рабочих дней после получения товара (подписания акта выполненных работ).
Условия поставки: Доставка на склад покупателя : Доставка за счет поставщика на склад ООО «ДЦК» Адрес: г. Ижевск, ул. Оранжерейная, 24.
Предприятие-инициатор: ООО «Декоративно-цветочные культуры»
| № п/п | Наименование товара | Доп.тех.хар-ки | Ед.изм. | Кол-во | Начальная цена | Шаг снижения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стреппинг-машина TP-601D (W850*H1000,12 мм) (Тайвань) | шт | 1 | 444 000.00 | 4 440.00 |