Лот №133268: Установка пылеудаления |
Примечание: Производится закупка (тендер): Установка пылеудаления. Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг).
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 12 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков оказания услуг поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости услуги, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Аналоги не предлагать
Дата начала сбора заявок: 01.10.2024 09:23:12 (МСК+1)
Запланированная дата окончания сбора заявок: 04.10.2024 17:50:00 (МСК+1)
Дата фактического закрытия лота: 04.10.2024 16:30:00 (МСК+1)
Срок поставки: По согласованию с заказчиком
Валюта: RUB
Условия оплаты: C отсрочкой платежа : Оплата товара (услуг) 100% в течение ___30__ кал. дней после получения товара в полном объеме согласно спецификации (подписания акта выполненных работ)
Условия поставки: Доставка на склад покупателя : Доставка за счет поставщика на склад Адрес: г. Сарапул, ул. Оранжерейная, 2.
Предприятие-инициатор: ООО «Объединенная Цветочная Компания»
| № п/п | Наименование товара | Доп.тех.хар-ки | Ед.изм. | Кол-во | Начальная цена | Шаг снижения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Установка пылеподавления НСТ ПТНД-5 (электрический поворот*) | Все характеристики указанны в документе приложенным к торгам |
компл. | 1 | 1 686 000.00 | 16 860.00 |